ДОГОВОР-ОФЕРТА
на оказание услуг по настройке сайта на платформе abcp.ru
г. Бахчисарай

Индивидуальный предприниматель Немцев Денис Сергеевич, ОГРНИП 326910000028864, ИНН 910408824929, адрес регистрации: 298405, Россия, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай, ул. Островского, д. 28, кв. 5 (далее — «Исполнитель»), в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает заключить Договор на оказание услуг по разработке и/или настройке интернет-сайта на платформе ABCP на условиях, изложенных ниже.

Настоящий документ является публичной офертой и адресован исключительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор-оферта (далее — «Оферта» или «Договор») — публичное предложение Исполнителя, обращённое к неограниченному кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — «Заказчик»), заключить договор возмездного оказания услуг на условиях, изложенных в настоящем документе.
1.2. В тексте Договора применяются следующие понятия:
— «Счёт» — счёт на оплату, выставляемый Исполнителем Заказчику и содержащий ссылку на ТЗ, стоимость услуг, размер предоплаты и окончательного платежа, сроки оплаты и срок действия. Счёт становится неотъемлемой частью Договора с момента его оплаты.
— «Техническое задание» (ТЗ) — документ, согласованный Сторонами и определяющий перечень, объём, сроки, технические требования и критерии приёмки работ. ТЗ становится неотъемлемой частью Договора с момента оплаты Счёта.
— «Акт» — Акт приёма-передачи оказанных услуг, подтверждающий факт выполнения работ в соответствии с ТЗ.
— «Платформа» — программная среда ABCP (abcp.ru), в рамках которой оказываются услуги по Договору.
1.3. Физические лица, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, не вправе акцептовать настоящую Оферту.
1.4. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех её условий без каких-либо изъятий и оговорок в соответствии со статьёй 438 ГК РФ.
1.5. Исполнитель вправе изменить условия Оферты, опубликовав её обновлённую редакцию на сайте abcp-master.ru. Изменения вступают в силу с момента публикации и не распространяются на проекты, по которым Счёт уже был оплачен до публикации новой редакции.

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящая Оферта считается принятой (акцептованной) Заказчиком при совершении любого из следующих действий:
2.1.1. Нажатие кнопки «Принять условия», «Отправить заявку» или аналогичной кнопки на сайте abcp-master.ru при оформлении заявки. Данное действие удостоверяет факт ознакомления Заказчика с настоящей Офертой и выражает намерение заключить Договор.
2.1.2. Оплата Счёта, выставленного Исполнителем. Оплата является полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты и порождает у Сторон взаимные права и обязанности по каждому конкретному проекту.
2.2. Договор считается заключённым, а акцепт — состоявшимся с момента фактического зачисления авансового платежа по Счёту на расчётный счёт Исполнителя.
2.3. Лицо, совершающее акцепт от имени Заказчика (нажимающее кнопку на сайте, оплачивающее Счёт), гарантирует наличие надлежащих полномочий действовать от имени Заказчика.
2.4. С момента заключения Договора Стороны обязаны соблюдать все его условия, включая положения настоящей Оферты, Счёта и ТЗ.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке и/или настройке интернет-сайта на Платформе ABCP в объёме, в сроки и на условиях, определённых Счётом и ТЗ, которые после оплаты Счёта становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Конкретный перечень работ, их объём, технические требования, сроки выполнения и стоимость определяются Счётом и ТЗ, согласованными Сторонами в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.
3.3. Любые работы, не предусмотренные действующим Счётом и ТЗ, выполняются исключительно на основании нового Счёта и ТЗ на дополнительные работы. До оплаты такого Счёта работы, выходящие за рамки согласованного ТЗ, не выполняются.
3.4. Запрос на изменение объёма или состава работ направляется Заказчиком в письменной форме. Исполнитель вправе скорректировать стоимость и сроки и выставить новый Счёт.
3.5. Исполнитель не гарантирует реализацию функционала, технически недостижимого в рамках Платформы. При выявлении технических ограничений Исполнитель уведомляет Заказчика и предлагает альтернативные решения. Данное обстоятельство не является нарушением условий Договора.
3.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за надлежащее исполнение.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость услуг по каждому проекту, размер предоплаты, окончательного платежа и сроки их внесения определяются Счётом, выставленным Исполнителем в соответствии с согласованным ТЗ.
4.2. Оплата производится в следующем порядке:
4.2.1. Авансовый платёж (предоплата) — в размере и в срок, указанных в Счёте. Выполнение работ начинается исключительно после фактического зачисления предоплаты на расчётный счёт Исполнителя.
4.2.2. Окончательный расчёт — в размере и в срок, указанных в Счёте, с момента подписания Акта либо с момента, когда Акт считается подписанным в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.
4.3. Авансовый платёж является невозвратным при любых обстоятельствах, поскольку компенсирует трудозатраты Исполнителя на анализ задачи, подготовку к работам и организационные расходы, понесённые после заключения Договора.
4.4. Оплата производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 14 настоящего Договора и продублированный в Счёте.
4.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
4.6. Услуги по настоящему Договору НДС не облагаются в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения (УСН «Доходы») на основании гл. 26.2 НК РФ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Счёте и ТЗ. Срок исчисляется с момента зачисления предоплаты на расчётный счёт Исполнителя и предоставления Заказчиком всех материалов, доступов и сведений, определённых ТЗ.
5.2. Если Заказчик нарушает сроки предоставления материалов, доступов или согласования промежуточных результатов, сроки выполнения работ автоматически продлеваются на соответствующий период задержки без дополнительного согласования.
5.3. Об изменении сроков по инициативе Исполнителя последний уведомляет Заказчика в порядке, предусмотренном п. 13.4 настоящего Договора.
5.4. Изменение сроков по взаимному согласию Сторон оформляется в письменном виде, в том числе путём выставления Счёта с обновлёнными условиями.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязан:
6.1.1. Выполнить работы в объёме, установленном Счётом и ТЗ.
6.1.2. По запросу Заказчика информировать его о ходе работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса.
6.1.3. По завершении работ направить Заказчику Акт приёма-передачи оказанных услуг.
6.1.4. Устранить недостатки, выявленные при приёмке и возникшие исключительно по вине Исполнителя, в срок, согласованный Сторонами.
6.2. Исполнитель вправе:
6.2.1. Приостановить выполнение работ при нарушении Заказчиком сроков оплаты, уведомив его в порядке п. 13.4. Срок выполнения работ при этом продлевается соразмерно периоду приостановки.
6.2.2. Самостоятельно выбирать технические методы и инструменты реализации при условии соответствия итогового результата требованиям ТЗ.
6.2.3. Использовать результаты выполненных работ (без конфиденциальных данных Заказчика) в своём портфолио и маркетинговых материалах, если иное прямо не согласовано Сторонами в письменной форме.
6.3. Заказчик обязан:
6.3.1. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента зачисления предоплаты предоставить Исполнителю все материалы, тексты, изображения и доступы к системам, предусмотренным ТЗ. Несоблюдение данного срока влечёт соответствующее продление срока выполнения работ.
6.3.2. Своевременно и в полном объёме оплатить услуги Исполнителя в соответствии со Счётом.
6.3.3. Согласовывать промежуточные результаты работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента их представления Исполнителем. При отсутствии ответа в указанный срок промежуточные результаты считаются согласованными.
6.3.4. Подписать Акт либо направить мотивированный отказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта.
6.3.5. Не вносить изменения в результаты работ до подписания Акта без письменного согласия Исполнителя. При нарушении данного пункта Исполнитель снимает с себя ответственность за соответствие итогового результата ТЗ.
6.3.6. Самостоятельно и своевременно оплачивать подписку на Платформу ABCP и иные сторонние сервисы, необходимые для функционирования сайта.
6.3.7. Гарантировать наличие у лица, совершающего акцепт от имени Заказчика, надлежащих полномочий.
7. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ТЗ И ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЁТА
7.1. Для получения услуг Заказчик направляет Исполнителю заявку через форму на сайте abcp-master.ru или по электронной почте abcp-master@ya.ru с описанием задачи. При направлении заявки через сайт Заказчик нажимает кнопку «Принять условия» / «Отправить заявку», подтверждая тем самым ознакомление и согласие с условиями настоящей Оферты.
7.2. На основании заявки Исполнитель разрабатывает ТЗ и выставляет Счёт, которые направляются Заказчику по электронной почте для ознакомления.
7.3. Счёт содержит: ссылку на ТЗ или его краткое описание; общую стоимость услуг; размер предоплаты и окончательного платежа; сроки оплаты и выполнения работ; срок действия Счёта.
7.4. Срок действия Счёта — 5 (пять) рабочих дней со дня выставления, если иное не указано в Счёте. По истечении срока действия Счёт аннулируется; для возобновления работы Исполнитель вправе выставить новый Счёт.
7.5. Оплата Счёта означает безоговорочное согласие Заказчика с объёмом работ, стоимостью и иными условиями Счёта и ТЗ. С момента оплаты Счёт и ТЗ становятся неотъемлемой частью настоящего Договора применительно к соответствующему проекту.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

8.1. По завершении работ Исполнитель уведомляет Заказчика и направляет Акт по электронной почте или иным согласованным Сторонами способом.
8.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта либо подписать его, либо направить мотивированный отказ с конкретным перечнем недостатков, не соответствующих требованиям ТЗ.
8.3. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированного отказа, работы считаются принятыми в полном объёме без замечаний, а Акт — подписанным Заказчиком.
8.4. Критерием надлежащего выполнения работ является соответствие результата требованиям ТЗ. Субъективные эстетические предпочтения Заказчика, не отражённые в ТЗ, не являются основанием для отказа в приёмке.
8.5. При наличии обоснованных замечаний Стороны составляют перечень недостатков и согласовывают сроки их устранения. После устранения Исполнитель повторно направляет Акт; к нему применяются правила пп. 8.2–8.3.
8.6. Претензии по качеству принимаются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта (или признания его подписанным). После истечения указанного срока претензии по объёму и качеству оказанных услуг не рассматриваются.
8.7. Претензии к недостаткам, возникшим вследствие действий Заказчика или третьих лиц после приёмки работ, Исполнителем не принимаются.

9. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

9.1. С момента полной оплаты в соответствии со Счётом Исполнитель предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование созданных результатов работ в рамках обычной хозяйственной деятельности Заказчика без ограничения срока и территории.
9.2. До момента полной оплаты по Счёту результаты работ остаются в распоряжении Исполнителя. Заказчик не вправе использовать, копировать или передавать третьим лицам не оплаченные им результаты работ.
9.3. Стандартные инструменты, шаблоны, библиотеки и иные программные элементы, использованные Исполнителем при выполнении работ и не созданные специально в рамках настоящего Договора, остаются в собственности Исполнителя и/или их законных правообладателей.
9.4. Исполнитель вправе использовать общие технические решения и методологии, применённые при исполнении Договора, без раскрытия конфиденциальной информации Заказчика.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию другой Стороны, полученную в рамках исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
10.2. Конфиденциальной считается информация, прямо обозначенная передающей Стороной как таковая, а также логины, пароли и сведения о бизнес-процессах Заказчика.
10.3. Данное обязательство действует в течение 3 (трёх) лет с момента прекращения настоящего Договора.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учётом ограничений, предусмотренных настоящим Договором.
11.2. Исполнитель не несёт ответственности за:
— работоспособность, изменение функционала или политик Платформы ABCP и иных сервисов третьих лиц;
— последствия изменений, внесённых Заказчиком или третьими лицами в результаты работ после подписания Акта (или признания его подписанным);
— задержки, обусловленные несвоевременным предоставлением Заказчиком материалов, доступов или обратной связи;
— убытки Заказчика, не являющиеся прямым следствием виновных действий Исполнителя, а равно упущенную выгоду Заказчика.
11.3. Совокупная ответственность Исполнителя по каждому конкретному проекту ограничена суммой фактически полученной им оплаты по соответствующему Счёту.
11.4. При просрочке окончательного платежа Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы долга.
11.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, действия государственных органов, масштабные сбои интернет-инфраструктуры и иные события, объективно находящиеся вне разумного контроля Сторон). Сторона, ссылающаяся на форс-мажор, обязана уведомить другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его наступления.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
12.2. При расторжении по инициативе Заказчика до завершения работ авансовый платёж Заказчику не возвращается. Если стоимость фактически выполненных работ превышает размер аванса, Заказчик дополнительно оплачивает соответствующую разницу на основании расчёта, представленного Исполнителем. Результаты выполненных работ передаются Заказчику только после полной оплаты.
12.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив Заказчику уведомление в порядке п. 13.4, в следующих случаях:
— просрочка любого платежа по Счёту свыше 10 (десяти) календарных дней;
— существенное нарушение Заказчиком иных условий Договора, не устранённое в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.
При расторжении по настоящему пункту авансовый платёж Заказчику не возвращается. Если стоимость фактически выполненных работ превышает размер аванса, Заказчик обязан оплатить соответствующую разницу.
12.4. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления Исполнителя о расторжении, если нарушение не устранено в указанный срок.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента её публикации на сайте abcp-master.ru и действует бессрочно до её отзыва или замены новой редакцией.
13.2. Договор применительно к конкретному проекту вступает в силу с момента акцепта (оплаты Счёта) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.3. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путём переговоров. В случае недостижения согласия в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления письменной претензии спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Республики Крым по месту нахождения Исполнителя.
13.4. Уведомления и иные юридически значимые сообщения направляются: со стороны Исполнителя — на адрес электронной почты abcp-master@ya.ru, со стороны Заказчика — на адрес электронной почты, указанный в заявке или платёжных документах. Уведомление считается полученным адресатом на следующий рабочий день после отправки. По требованию любой из Сторон уведомление дополнительно направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому (почтовому) адресу.
13.5. Обмен скан-копиями документов по электронной почте, а также подписание документов посредством системы ЭДО с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) через оператора 1С-ЭДО имеют полную юридическую силу. Документы, подписанные УКЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе и не требуют последующего обмена оригиналами.
13.6. Все изменения и дополнения к Договору в части конкретного проекта действительны при оформлении их в письменном виде: путём выставления нового Счёта с ТЗ либо путём обмена электронными сообщениями с взаимным подтверждением условий обеими Сторонами.
13.7. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ, применяя прежде всего нормы главы 39 ГК РФ о возмездном оказании услуг.

14. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИП Немцев Денис Сергеевич
ИНН: 910408824929
ОГРНИП: 326910000028864
Адрес регистрации: 298405, Россия, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай, ул. Островского, д. 28, кв. 5
Расчётный счёт: 40802810200009689937
Банк: АО «ТБанк»
БИК: 044525974
Корр. счёт: 30101810145250000974
Телефон: +7 (979) 034-68-64
E-mail: abcp-master@ya.ru
Сайт: abcp-master.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № ___
к Договору-оферте, опубликованному на сайте abcp-master.ru,
акцептованному посредством оплаты Счёта № ___ от «__» _____________ 20__ г.
г. Бахчисарай «__» _____________ 20__ г.

Исполнитель: ИП Немцев Денис Сергеевич, ОГРНИП 326910000028864, ИНН 910408824929, адрес: 298405, Россия, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, г. Бахчисарай, ул. Островского, д. 28, кв. 5
Заказчик: _______________ (полное наименование / ИП), ИНН _______________, в лице _______________, действующего(-ей) на основании _______________

1. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(заполняется в соответствии с Техническим заданием к Счёту № ___ от «» _____________ 20 г.)

№ Наименование работы Ед. изм. Кол-во Стоимость, руб.
1
2
3

2. ИТОГО

Итого: _________________ (___________________________________) рублей.
НДС не облагается. Основание: УСН «Доходы», гл. 26.2 НК РФ.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены в полном объёме, в установленные сроки, в соответствии с Техническим заданием к Счёту № ________ от «__» _____________ 20__ г. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказанных услуг не имеет.

4. ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий Акт подписывается способом, предусмотренным Договором-офертой (посредством ЭДО с применением УКЭП, обмена скан-копиями или собственноручной подписи).

Исполнитель:
ИП Немцев Денис Сергеевич
_________________ / Немцев Д.С. /
Дата: _________________

Заказчик:
_________________ / _________________ /
Дата: _________________